欢迎来到文秘范文网!

2023年度采购建设工程合同

时间:2023-07-13 15:15:06 来源:文秘范文网

采购建设工程合同第1篇发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及设备采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》,甲、乙下面是小编为大家整理的采购建设工程合同,供大家参考。

采购建设工程合同

采购建设工程合同 第1篇

发包人:
(以下简称甲方)

承包人:
(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及 设备采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息(如有时)由合同附件予以说明,合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款:

一、项目概况:

(一)、项目名称:___设备采购、安装项目

(二)、采购设备及安装工作内容:

1、采购设备清单及详细参数

产品的名称、品种、规格、型号、价格、数量和计量单位,详见下表:

2、工作内容:包括设备及相关附属配件定制、采购,运输,储存保管,设备安装、调试,设备试运行,操作培训,环保检测,设备交付给甲方前的管理、维护,设备保修等所有与本次设备采购、安装相关的工作。

二、采购、安装实施地点:

本次设备采购、安装用于 。

三、采购、安装期限:

本次采购设备安装期限自201 年 月 日起,至220_年 月 日止。

四、采购、安装费用:

本次采购、安装设备(详合同约定采购清单)中标价合同总价为人民币大写:
元,即RMB¥ 元;此费用包括:

1、包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、保险、代理、培训、税费、达到正常使用的所有随机配件和工具(转运设备的上户、保险费用由甲方承担)、按照行业标准和国内本项设备通用的随机配备和备用工具及附件、系统集成费用和验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等等所有其他有关各项的费用。

2、设备安装所需的人工、辅助材料、机械、脚手架等费用;

3、安全文明施工费用;

4、企业管理、税金等其他所有费用。

五、采购、安装要求:

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家(行业)标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方设备运抵现场后由乙方自行保管,安装前需经甲方按照清单验收并签字确认;每台设备上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担,甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

六、相关资料提交:

1、乙方应提供全套设备完整、详细的质量检测报告和出厂合格证。

2、乙方应提供全过程安装、调试,试运行的所有资料及相关影像资料。

3、乙方应提供项目所在地环保部门出具的环境影响检测合格相关全套资料。

七、付款方式:

1、支付方式:甲方以银行转账或银行票据的方式支付价款。

2、支付时间:

、乙方按合同约定清单设备进场、并接到乙方通知和票据凭证资料后的15日内支付合同金额百分之 的价款:¥ 元,人民币大写 元整;

乙方全部货物安装调试完毕并验收合格,且甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 15 日内,由其向乙方核拨合同总价的百分之 款项:¥ 元,人民币大写 元整;

余款5%作为质量保证金,在设备质量保修期(24个月)满,甲方 15 个日内向乙方(无息)支付5%质保金。

、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

八、甲方的责任:

1、甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍;

2、协助乙方施工过程中所需的水、电源到场,水、电费用由乙方自行负责。

九、乙方的责任:

1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工,确保设备运行达到甲方和相关部门要求。

2、按合同约定提供相关资料。

3、负责报请当地环保部门进行环境影响检测,并取得相关合格证。

十、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的,甲方应偿付合同总价百分之五的违约金;

(2) 甲方逾期支付货款的,除应及时付足货款外,应向乙方偿付欠款同期银行贷款利息;

2、乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的,乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金,并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方,否则,视作乙方不能交付货物而违约,按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的,除应及时交足货物外,应向甲方偿付逾期交货部分货款总额同期银行贷款利息;逾期交货超过60天,甲方有权终止合同,乙方则应按合同总价的百分之 五 的款额向甲方偿付赔偿金,并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息(贷款利率计算)。

(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后,如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的,则视为乙方没有按时交货而违约,乙方须在 10 天内无条件更换合格的货物,如逾期不能更换合格的货物,甲方有权终止本合同,乙方应另付合同总价的百分之 五 的赔偿金给甲方。

(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,乙方除应向甲方返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之

五 向甲方支付

违约金,并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

十一、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人依法维护其合法权益。

十二、特别约定:

1、施工现场中因乙方原因发生的所有伤亡事故,均由乙方自行负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

2、施工过程中涉及的通道、其他协调事项等,由双方共同协调处理。

3、非乙方原因造成的检测、维修费用,乙方只收成本费用。

4、为确保甲方今后能正常使用设备、设施,甲方应定人兼职管理设备、设施,乙方按照甲方要求进行人员专业培训,并对设备使用情况进行跟踪服务。

5、质保期为验收合格后 2 年,质保期内出现质量问题,乙方在接到通知后 2 小时内应到场, 12 小时内完成维修或更换,并承担修理调换的费用;如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准,视作乙方未能按时交货,甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题,乙方亦应负责修复,但费用由甲方负担。

6、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

7、质保期内的售后服务免除所有配件费、工时费、检测费等相关费用(直到设备维修完毕止发生的所有费用);2年质保期外(含五年免费上门维修)的维修服务免除工时费、检测费、拖车费、交通费等。

8、如果甲方需要办理垃圾转运站环评认证相关事项,乙方无条件协助甲方办理相关手续。

十三、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

十四、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。

十五、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

采购建设工程合同 第2篇

甲方(需货方):

编 号:

乙方(供货方):

签订地点:

本合同按照《中华人民共和国合同法》《建筑法》等有关法规和建设规章的规定,双方协商一致后签订本合同。

第一条 标的、数量、价款:建筑消石灰粉,每吨单价260元,数量以实际到货,经正规过磅,以磅单数据为准。

第二条 质量标准:乙方所卖物资的规格与质量必须符合国家设计技术要求。

第三条 乙方对质量负责的条件及期限:提供产品质量检验报告、合格证书。

第四条 交(提)货地点、方式:供方生产厂,需方安排车辆自行提货,过磅。

第五条 付款方式:材料全部供完后按照实际发生数量一次性付清货款。供货方需提供相应发票。

第六条 本合同解除条例:按《合同法》规定的一般法定解除的条件执行。

第七条 违约责任:

(1)不能按期提供合格产品;

(2)不能提供相关质保证书;

(3)产品出现严重质量问题;

(4)需方不能履行合同约定的条款付清货款。上述四种行为视为严重违约。严重违约将赔偿受损者全部损失。

第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人首先协商解决;
协商或调解不成的,依法向合同签约地人民法院起诉。

第九条 其他约定事项:按实际到货量进行结算,如以后因工程需要追加货物,均按本次报价进行追加,不再进行谈判采购。

第十条 本合同在签订之日起生效,一式三份,甲方持二份,乙方一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

采购建设工程合同 第3篇

供方:(以下简称甲方)

需方:(以下简称乙方)

根据工程需要,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 事项协商一致、达成共识。为明确双方的权利、义务,特签订本合同,供双方共同遵守。

第一条:产品的名称、规格及单价

第二条:
质量标准、技术标准

1、 的质量标准按国家标准执行;

2、制作内容:供方按需方确认的规格,数量及品种来完成需方的制作任务;

3、供方必须向需方提供随货同行的产品质量保修卡,合格证等相关证明,并保证产品质量,提供优质的售后服务;

4、供方负责通过消防验收(仅指所供的各种 );

第三条:合同总价

本次合同的总价为(暂定)人民币:
元整(¥00。00元);
该费用包含各项税金,运费、卸货等一切相关的费用,开具国家合法的税务发票。

第四条:产品的包装

供方提供的货物的包装应当符合相关的国家规定或行业标准。且必须保证送达现场的为新货正品,包装完好。

第五条:产品的供货单位及供货方法

1、产品的供货单位:

2、供货方法:供方在约定的时间内免费将货物以汽车运输方式送至需方工地,卸货由供方负责。

第六条:交货期限

由需方提前 天通知供方将所需的 的数量、规格、品种以书面的形式通知供方,供方在接到通知后 个日历天内将产品送至需方指定的工地现场。

第七条:付款方式

1、货到需方工地,经双方验收合格,且供方提供与本合同商品等额的合法元整(¥ 00。00元)以转帐的方式一次性支付给供方;

2、本合同总价款的 %即人民币 元整(¥00。00元 )作为保质金(质保金无利息),保质期为12个月(质保期自通过需方验收之日起计),质保期满后,供方产品无质量问题,供方提出付款申请,需方在十个工作日内将质保金一次性转帐支付给供方;

3、供方收到需方款项后三个工作日内提供合法的税务发票给需方。

第八条:产品的验收

1、货到需方现场后由双方共同对货物进行清点和检查,如无异议即视为验收合格,产品验收不合格的,供方负责更换合适的产品并承担因此而发生的一切费用;

2、需方经过检验认为供方产品表面或者质量存在瑕疵的,有权要求供方作出书面说明,在供方作出书面说明后,双方经协商仍未能达成一致的,供方负责将产品提交广西产品质量检验所进行检测。若经过检测,确属质量问题的,供方必须无条件退货,经过检验不属质量问题的,需方应当接受。鉴定费由供方先行承担;

3、如果供方提供的货物虽经需方当场验收并签署了确认书,但需方在使用该货物过程中发现货物存在质量问题,具体的解决方法按照本条第2点来处理。供方在接到需方书面异议后,应在48小时内处理,并出具书面意见,否则,即视为默认需方提出的异议和处理意见;

4、供方提供产品必须满足消防验收要求,交货时应同时提供产品合格证检的发票后,需方在七个工作日内将合同价款(扣除 %质保金后)即人民币验报告、3C认证等相关产品资料;
资料不齐的,需方有权要求供方补齐资料后才支付货款。

第九条:违约责任

1、供方不能按时将本合同标的物交付需方验收的,每逾期一天,则按合同总价的1%向需方支付违约金;

2、需方逾期付款,每逾期一天,则按应付款项的"1%向供方支付违约金;

3、供方未按约定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果仍需要,供方应照数补交。需方不需要,则供方不用继续供货。但需方需要而供方不能及时交货的,则供方应付给需方不能交货部分货款总值的30%的违约金;

4、供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量包装不符合合同规定的,一律作退货处理,供方除及时更换合格的产品外还应承担由此造成的经济损失和逾期的违约责任;

5、因供方原因造成工程消防验收不合格的,供方应承担由此造成的损失,和整改费用。

第十条:保修以及保修期

1、保修期:本批产品保修期为壹年,保修期自交付甲方且验收合格之日起计算。保修期内若出现因供方产品原因造成的质量问题,供方必须在48小时内免费更换或维修;

2、保修责任:保修期内,产品在使用过程中,如果出现相关的质量问题和使用安全问题,则供方接到需方通知后8小时内到场查看并及时向需方出具正式的处理意见和解决方案,如果供方在需方通知后不按时到场,或在收到供方书面通知8小时内未给需方正式的书面处理意见,则视为供方认可需方提出的异议,需方有权选择退货或者要求供方承担维修等各种费用,并可以要求供方承担由此造成需方的损失。

第十一条:不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条:通知方式

需方可采取口头、电话、传真的方式通知供方进行保修服务。

电话、;
传真:
,以打通供方所提供的报修电话及传真号码的通知记录为依据,即视为供方已收到维修通知。

第十三条:争议的解决

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,可以向人民法院起诉,诉讼管辖地双方约定为需方所在地的法院管辖。

第十四条:合同的有效期限

1、材料签收单一式五份,相关部门各执一份;

2、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力;

3、本合同一式陆份,供方、需方各执叁份,具同等法律效力;

4、本合同自双方签定盖章之日起生效,合同执行期内,供需双方均不得随意变更或解除合同。

甲方(公章):________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

采购建设工程合同 第4篇

买方:
(以下简称甲方)

卖方:
(以下简称乙方)

第一条 产品及价款

第二条 供货时间

从 年 月 日起至 止。

第三条 运输﹑交通及收货﹑

1﹑交货方式:所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点,乙方只负责从至 之间的运输费用。

2交货地点:

3﹑货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。在进行验收时,如发现缺少﹑损坏等,甲方有权拒收,因此造成的损失,由乙方自行承担。达到收货要求的,甲方应及时对货物进行签收。

第三条 支付及结算方式

1﹑支付方式:
□现金支付银行转账

2﹑结算方式:货到海拉尔货站后进行清点验收后,结清余款

第四条 违约负责 乙方应负的责任

1﹑产品品种﹑规格﹑质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不用利用的,乙方应负责包退﹑包换。

2﹑乙方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的 的罚金。

甲方应负的责任

1﹑乙方供货无误的前提下,如甲方中途退货或使用其他同类产品,甲方应赔偿本合同金额 给乙方作为违约金。

2﹑对已到达约定交货地点的货物,如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货,甲方应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。

3﹑在乙方交货准时的前提下,甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额的 计算付给乙方,作为延期罚金。

第七条合同的调整

1﹑产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。

2﹑如甲方须变改产品品种﹑规格﹑质量﹑颜色﹑包装等时,应提前 天与乙方协商解决。

3﹑本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如乙方单独变更﹑修改本合同,对方有权拒绝履行,由此造成的一切损失由单独变更﹑修改合同的一方承担。

第八条不可抗力

任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同,应及时向对方同志不能履行或延期履行﹑部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

第九条争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲﹑乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条 本合同生效与终止

本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结清以后终止。

第十一条 其他约定事项

第十二条 本合同一式 份,由甲﹑乙双方各执 份。

本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

采购建设工程合同 第5篇

采购方:
(以下简称甲方)

供应方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便共同信守。

第一条、 材料价格清单及总价

1、 材料名称;

数量;

单价;

金额:总价:
元人民币(小写) 总价:
元整(大写)

第二条、 交货地点:

第三条、 付款方式:

第四条、 材料质量:乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)

第五条、 验收方式:当材料运至施工现场时,由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格,乙方应自费运出现场,并以尽可能快的速度重新提供。

第六条、 违约责任:

1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场,甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格材料,并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。

2) 乙方必须按照甲方的要求,按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误,乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。

3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故,均有乙方自行承担责任。

第七条:合同执行:

本合同未尽事宜,双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。

本合同字双方签字盖章之日起生效。

本合同一式四份,甲乙双方个执两份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

推荐访问:建设工程 合同 采购 采购建设工程合同 采购建设工程合同(合集5篇) 建设工程采购内容

【2023年度采购建设工程合同】相关文章:

1.班主任个人先进事迹范文优选8篇

2.干部任职表态发言稿13篇

3.全面落实立德树人根本任务心得感悟8篇

4.2024民族团结宣传教育心得感悟范文合集5篇

5.有趣味的六一儿童节活动方案5篇